+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образей договора подряда на строительство инженерных сетей

Образей договора подряда на строительство инженерных сетей

Строительная площадка — территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу:. Работы — комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору. Одобрение — подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком или Подрядчиком. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору — документ, подтверждающий выполнение сдачу-приемку Подрядчиком Работ и приемку Объекта или его части Заказчиком. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями Сметами к настоящему Договору.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение строительных работ, субподряд (бланк, образец - 2020)

Строительная площадка — территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу:. Работы — комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору. Одобрение — подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком или Подрядчиком.

Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору — документ, подтверждающий выполнение сдачу-приемку Подрядчиком Работ и приемку Объекта или его части Заказчиком. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями Сметами к настоящему Договору. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях Сметах , являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность.

При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы.

При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

В случае, указанном в п. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям Сметам определяется Календарным графиком. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.

Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям Сметам Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием при наличии выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.

Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям Сметам. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ в т.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.

При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ. Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям Сметам и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.

Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов. После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям Сметам , Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по Приложениям Сметам отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению Смете на момент расторжения Договора. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. Оплата штрафных санкций производится в течение банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.

Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Все Приложения Сметы и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один календарный год. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка пролонгации на последующие годы.

Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор строительного подряда Договор подряда на выполнение строительных работ, заключается с юридическим лицом. Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Курс ЦБ РФ с Пользовательское соглашение.

Договор строительного подряда

Скачать образец договора строительного подряда между юридическими лицами. Скачать образец договора подряда на выполнение строительных работ. Скачать образец договора субподряда на выполнение строительных работ с графиком работ. Скачать образец договора строительного подряда между физическими лицами. В пункте 1 статьи ГК РФ сказано, что договор заключен, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Договор подряда должен состоять из 23 обязательных разделов. В шапке договора стороны должны указать свои полные наименования, и основания на которых имеют право заключать данный договор.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению функций генерального подрядчика по реконструкции [наименование объекта и адрес] далее по тексту - "Объект". Подрядчик обязуется выполнять работы по реконструкции Объекта своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

Договор подряда на реконструкцию инженерных сетей

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению функций генерального подрядчика по реконструкции [наименование объекта и адрес] далее по тексту - "Объект". Подрядчик обязуется выполнять работы по реконструкции Объекта своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

Обеспечивает Подрядчика проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Осуществляет технический надзор за ходом работ, за соблюдением сроков реконструкции согласно графику производства работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ. В течение трех рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику. Производит работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками на специализированные работы с указанием предмета, цены договора, сроков выполнения, наименования и места нахождения субподрядчика, с приложением копии лицензии.

Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения.

Согласовывает с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке. Ежемесячно представляет и согласовывает у Заказчика стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на специальные работы, паспорта на материалы и т.

Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СниП. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств. Передает Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую для приемки работ, готовит и предъявляет скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки.

Выполняет работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения строительных работ по реконструкции Объекта. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора включает в себя стоимость работ по реконструкции Объекта и компенсацию издержек Подрядчика.

Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении цены договора. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [значение] дней с момента выставления счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [значение] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору.

Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [значение] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке реконструированного Объекта приемочной комиссией. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик в течение [значение] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. Приемка Заказчиком Объекта осуществляется в течение [значение] дней с момента получения уведомления о его готовности. При необходимости перед приемкой Объекта Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит предварительное испытание реконструированных инженерных сетей.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст.

Недостатки дефекты , обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [значение] дней с даты получения претензии. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор подряда на реконструкцию инженерных сетей г. Предмет договора 1. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [вид и объем работ]. Сроки выполнения работ 2. Стороны установили следующие сроки реконструкции: Начальный срок выполнения работ - [число, месяц, год].

Конечный срок выполнения работ - [число, месяц, год]. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком работ. Обязательства Сторон 3. Заказчик: 3. Получает необходимые разрешения на производство работ. Финансирует строительство Объекта в соответствии с утвержденным графиком.

Подрядчик: 3. Устраняет замечания технического и авторского надзора в согласованные Сторонами сроки. Стоимость работ и порядок расчетов 4. Стоимость работ является твердой. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ. Гарантии качества 5. Приемка завершенного строительством Объекта 6. Ответственность Сторон 7. Подрядчик несет ответственность за: 7.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Заказчик возмещает Подрядчику убытки: 7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Форс-мажор 8. Разрешение споров 9. Порядок расторжения договора Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: Заключительные положения Cкачать сейчас в формате DOC.

Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Образец договора строительного подряда

Скачать образец договора строительного подряда между юридическими лицами. Скачать образец договора подряда на выполнение строительных работ. Скачать образец договора субподряда на выполнение строительных работ с графиком работ.

Скачать образец договора строительного подряда между физическими лицами. В пункте 1 статьи ГК РФ сказано, что договор заключен, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

В пункте 1 статьи ГК РФ установлено, что подрядчик обязуется в установленный срок построить определенный объект точно по заданию заказчика либо выполнить другие строительные работы.

Заказчик обязуется создать условия для строительства, принять результат и расплатиться в срок. Получается, существенные условия договора строительного подряда:.

Дополнительно к существенным требованиям типового договора подряда на выполнение строительных работ причисляют состав и содержание технической документации и того, кто ее разрабатывает. Объем, стоимость и сроки выполнения работ определяются в соответствующем приложении, подписанном сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем, порядок сдачи и приема услуг определяются настоящим договором, действующими в Российской Федерации правилами производства работ и нормативно-технической документацией. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для выполнения условий настоящего договора.

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом. Объем комплекса работ и его стоимость отражены в соответствующем приложении к настоящему Договору. Стоимость работ по настоящему Договору отражена в соответствующем Приложении, которое является неотъемлемой частью Договора.

Сроки оказания услуг: сроки оказания услуг согласовываются сторонами в соответствующем приложении к Договору. Продолжительность работ по проведению отдельных видов работ согласуются Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с требованиями нормативной документации. Сдача и приемка выполненных работ производится после предоставления Исполнителем протоколов испытаний и акта выполненных работ. В случае если в ходе приемки выполненных работ выявлены недостатки, то Заказчик не подписывает акт и направляет Исполнителю письмо с мотивами отказа от подписания акта и требованием об устранении выявленных недостатков с указанием сроков исполнения.

Повторная приемка производится только после полного устранения недостатков и уведомления об этом Заказчика. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов работы либо неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

Оплата выполненных работ Исполнителю производится на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и счета. Заказчик оплачивает выполненные работы по настоящему Договору в течение 7 семи календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и получения счета от Исполнителя. Дата оплаты — дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Каждая сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.

Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты. Собственными силами или с привлечением третьих лиц выполнить все работы качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику. Обеспечивать выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Проводить испытания в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории и требованиями нормативно-технической документации. Обеспечивать своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ. Обязуется уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах и или событиях, которые могут повлиять на исполнение сторонами обязательств по Договору.

Создать необходимые и достаточные условия для работы сотрудников Исполнителя в процессе выполнения работ по настоящему Договору. По требованию Исполнителя предоставлять ему документы и сообщать информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору.

Уведомлять Исполнителя о необходимости выезда на Объект Заказчика. Заявка подается Заказчиком не позднее чем за 1 календарный день до даты начала проведения работ Исполнителем. Обеспечить полную и своевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. За невыполнение обязательств или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Отчитываться нужно только тем организациям, которые попали в выборку Росстата. Распечатать Получать рассылку. Шаблоны и формы Образец договора строительного подряда Договор подряда на строительные работы — это соглашение между юридическими или другими лицами о постройке объекта недвижимости, где прописываются все ключевые условия: описание объекта, сроки и стоимость.

Скачать образец договора строительного подряда между юридическими лицами Скачать образец договора подряда на выполнение строительных работ Скачать образец договора субподряда на выполнение строительных работ с графиком работ Скачать образец договора строительного подряда между физическими лицами. Для выполнения своих обязательств Исполнитель обязуется: 6. Для выполнения своих обязательств Заказчик обязуется: 6. Задавайте вопросы, и мы дополним статью ответами и пояснениями! Поделитесь с друзьями:.

Вместе с эти материалом часто ищут:. Шаблоны и формы. Инструкция: заполняем расчетную ведомость Т Расчетная ведомость по форме Т — это регистр, который применяется для исчисления заработной платы учреждения. Разберем основные требования к оформлению и особенности заполнения такого документа. Резюме на работу: особенности для бюджетников. Резюме на работу — это краткий рассказ о вас, как о профессионале в своей области.

Но единой терминологии пока не сложилось и на традиционную структуру резюме это повлияло мало. Инструкция: составляем акт о прогуле работника. Акт о прогуле работника — это документ, в котором зафиксировано отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин. Расскажем, для чего он необходим, как его оформить, приведем образец акта об отсутствии на рабочем месте года.

Инструкция: составляем отчет по форме 1-Т проф. Каждый понедельник вы будете получать подборку самых интересных материалов за прошедшую рабочую неделю.

Приложение N 1 , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п.

Договора с отдельно оговоренными сторонами условиями. Договор подряда строительство , выполнение производство работ по строительству объекта. Установлена цена - твердая.

Согласованы ЛСМ сметы. Есть условие о предоставлении материала ов. Прописаны обязательства по охране объекта. Отдельно установлен порядок внесения изменений в ЛСМ, сметы, тех. Подробно прописаны взаимоотношения сторон в ходе работ. Прописаны особые условия. Прописаны условия о контроле сторон за расходованием материалов. Договор подряда строительство , выполнение производство работ по строительству жилого дома. Типовой договор шаблон строительного подряда, заключаемый между генеральной подрядной организацией и заказчиком.

Договора с особо установленными условиями. Договор подряда строительство , выполнение производство работ. Отдельно особо оговорены условия о предоставлении материала ов Заказчиком. Отдельно особо оговорены условия о предоставлении материала ов Подрядчиком.

Цена фиксируется. Смета фиксируется. Предоплата, сто процентов. Предусмотрена рассрочка по оплате за работы. Договор подряда, выполнение Подрядчиком строительно-отделочных работ. Договор подряда, выполнение Подрядчиком ремонтных текущий ремонт работ в офисных помещениях. Оплата производится по факту подписания актов приема-передачи работ. Договор подряда, выполнение Подрядчиком текущего ремонта жилого помещения работы - иждивением заказчика.

Договор подряда, выполнение Подрядчиком объема работ в рамках текущего ремонта помещения. Цена указывается приблизительно, уточняется в ходе работ, по факту. Договор подряда. Текущий ремонт. Установлены акцентированы условия по гарантийным обязательствам. Установлены акцентированы условия по выплате аванса.

Предусмотрено привлечение к работам субподрядных организаций. Работы - иждивением Подрядчика. Нельзя привлекать субподрядчиков. Заказчик имеет право в ходе работ предоставлять свои материалы. Несколько Подрядчиков. Нежилое помещение. Общепринятые условия в договоре. Обеспечение внесение и обоснование подрядных договоров.

Договор о банковской гарантии. Договор о залоге акций. Договор проектного подряда. Проектные работы, ТЗ проектное задание по поручению заказчика изготовлено самим проектировщиком. Проектные работы, ТЗ проектное задание предоставлено Заказчиком.

Проектные работы. Подрядчик вправе привлекать соисполнителей. Договора, где одной из сторон выступает физлицо. Приложения шаблоны к договорам подряда. Подрядчик - юр-е лицо, Заказчик - физ-е лицо. Перейти … Техническое задание ТЗ на выполнение работ приложение к договору Перейти Договора "строительной" аренды техника, инструмент и т.

Приложения шаблоны к договорам аренды. Долгосрочный договор шаблон аренды здания й с условиями о гарантиях арендодателя Перейти Договор шаблон аренды здания й Перейти Договор шаблон аренды строительных машин и прочей техники, не являющейся автотр-том с предоставлением арендатору услуг по упр-ю и эксплуатации техники Перейти Договор шаблон аренды нежилого помещения склада, офиса.

Договор аренды трансп-х средств с экипажем Перейти Образцы шаблоны применяются для составления можно сказать, конструирования необходимого договора.

Разумеется, при составлении конкретного договора контракта требуется учитывать специфику правоотношений и пожелания сторон. Как получить оплату по контракту вовремя. Как оформить допработы, чтобы их потом оплатили. Как заменить материал в ходе работ. Ответы на иные вопросы, советы и рекомендации. Уникальный интернет-ресурс, предназначенный только для упрощения и ускорения подготовки писем и работы с Заказчиком. Подрядчики всегда знают, что им делать и оформлять. Грамотно и понятно Применимо на практике.

Знания и опыт Полезные материалы. Скорость Уважение. Безошибочно Удобно.

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Техническая документация , смета, графики п.

Договора с отдельно оговоренными сторонами условиями. Договор подряда строительство , выполнение производство работ по строительству объекта. Установлена цена - твердая. Согласованы ЛСМ сметы. Есть условие о предоставлении материала ов. Прописаны обязательства по охране объекта.

Договор подряда на строительство объекта

Коронавирус как форс-мажор: что учесть юристам. Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Договор по организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов. Образец договора по организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов, заключаемый между юридическими лицами. ДОГОВОР.  В течение дней после одобрения подрядной организации Инвестором заключить договоры подряда, необходимые для осуществления работ по проектированию и строительству. Заказчик-застройщик обязан проверить наличие свидетельств о вступлении в СРО у подрядчика и сертификатов соответствия качества товаров (услуг).

Договор на строительные работы ДСР относится к сделке, в которой один участник, именуемый Исполнителем, берется исполнить заказ другого участника, именуемым Заказчиком, с оплатой последним исполненных работ. Исполнитель, при надобности, вправе пригласить к исполнению договорных работ прочих лиц, именуемых Субподрядчиками, возлагая на себя роль Генподрядчика. При этом, ответственность за исполненные работы возлагается на Генподрядчика. ДСР является соглашением, по которому Исполнитель возлагает на себя обязанность исполнения требований Заказчика согласно проектно-сметной документации, с последующей оплатой последним исполненных требований. ДСР заключается согласно положений гл.

Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь?

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Спиридон

    Проникновение в тело жертвы .без расписки??

  2. Капитолина

    Много ли ежемесячной отчетности за них?

  3. neulayrifu

    С меня как всегда лайк. Я кстати по одному из ваших видео отбил долги за теплоэнергию обошлось мне это всего лишь за 88 гривен 10 коп. Почтовые расходы. Так что большое вам спасибо не только за это видео. Когда буду в Одессе привезу вам какой-нибудь подарочек. Я думаю вы его надолго запомните.

  4. Агнесса

    Да от наших законописцев можно ожидать чего угодно, сколько бредовых законов уже принято. Любому нормальному человеку даже в голову прийти не может то, что они узаконили.

  5. Диана

    Пусть лучше на мне заработают строители, рабочие, нормальные люди которые зарабатывают деньги трудом чем они будут лежать мертвым грузом или уйдут хрен знает куда.

© 2018-2021 podruzhka.su